模拟自测题四
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.非生产性建设项目总投资通常应包括（ ）。
A.固定资产投资和流动资产投资 B.建设投资和建设期利息
C.工程费用、工程建设其他费用和预备费 D.设备及工器具购置费和建筑安装工程费
2.比较常用的估算非标准设备原价的方法是（ ）。
A.定额估价法 B.分部组合估价法
C.系列设备插入估价法 D.成本计算估价法
3.以下各项中属于建筑安装工程费中材料费的是（ ）。
A.现场临时宿舍取暖降温所使用材料费
C.脚手架摊销、租赁费
D.对建筑材料以及材料、构建和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用
4.已知某建筑安装工程人工费为150万元，材料费为500万元（其中包含可抵扣进项税额为45万元），施工机具使用费为200万元（其中包含可抵扣进项税额为10万元），以人工费为基数的管理费率为25%，利润率为30%，社会保险和住房公积金费率为20%。若该施工企业为小规模纳税人，则增值税为（ ）万元。
A.27.225 B.28.875
C.81.675 D.86.625
5.与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（ ）。
A.业务经费 B.办公费
C.差旅交通费 D.检验试验费
6.下列各项工程建设其他费用中，通常不用工程费用作为计算基数的是（ ）。
A.建设单位管理费 B.建设项目场地准备费
C.建设单位临时设施费 D.生产准备费
7.下列各项工程建设其他费用中，属于技术服务费的是（ ）。
A.联合试运转费 B.监造费
C.工程保险费 D.生产准备费
8.当计算建设期利息时，通常考虑的贷款方式是（ ）。
A.按当年借款在年中支用考虑
B.总贷款在建设期均衡发放
C.与建设期资金用款计划相比，应尽量提前安排
D.当年借款按全年计息，上年借款按半年计息
9.某建设项目静态投资为2 000万元，项目建设前期年限为2年，建设期3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年完成投资60%，第三年完成投资20%。若预计建设前期年均涨价率为5%，建设期前两年年均涨价率为8%，建设期第三年涨价率为10%，则该建设项目价差预备费为（ ）万元。
A.373.715 B.477.757
C.482.684 D.626.577
10.在工程造价管理标准体系中，以下各项中属于基础标准的是（ ）。
A.建设工程计价设备材料划分标准
B.建设工程造价咨询成果文件质量标准
C.建设工程人工材料设备机械数据标准
D.建设工程造价指标指数分类与测算标准
11.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500的规定，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费与税金的和应为（ ）。
A.专业工程造价 B.单位工程造价
C.单项工程造价 D.建设项目总造价
12.下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（ ）。
A.使用国有企事业单位自有资金的项目
B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目
C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目
D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目
13.在编制其他项目清单中总承包服务费计价表时，应由招标人填写的是（ ）。
A.项目价值 B.服务内容
C.计算基础 D.费率
14.下列各项施工机械工作时间中，属于损失时间的是（ ）。
A.汽车装货和卸货时的停车
B.灰浆泵由一个工作地点转移到另一工作地点
C.汽车运输重量轻而体积大的货物
D.混凝土搅拌机搅拌混凝土时超过规定搅拌时间
15.有关施工机械台班定额消耗量的编制，下列表述中正确的是（ ）。
A.机械时间利用系数通常小于1
B.机械纯工作时间是指机械的有效工作时间
C.施工机械台班定额消耗量的编制通常是先编制时间定额
D.循环动作机械和连续动作机械纯工作1小时正常生产率的计算方法是相同的
16.某建设项目从两个不同的地点采购材料（适用13%增值税税率，但供货单位一为小规模纳税人），其供应量及有关费用如下表所示（表中原价、运杂费均为含税价格，且供货单位一供料采用“一票制”支付方式；供货单位二供料采用“两票制”支付方式，运杂费适用的增值税税率按9%计算），则该材料的单价为（ ）元/t。
A.241.08 B.272.42
C.255.31 D.241.68
17.在计算施工机械台班单价时，不计算安拆费及场外运费的是（ ）。
A.不需可安拆的施工机械 B.固定在车间的施工机械
C.不需相关机械辅助运输的自行移动机械 D.自升式塔式起重机
18.根据不同的表达方法，概算定额基价的可能表现形式是（ ）。
A.全费用综合单价 B.成本单价
C.计日工单价 D.实物量单价
19.为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（ ）。
A.综合概算指标 B.单项概算指标
C.单位概算指标 D.建设项目概算指标
20.下列各项中属于工程造价指标“作为拟建类似项目工程计价的重要依据”作用的是（ ）。
A.用作编制初步设计概算的重要依据 B.用作编制施工图预算的重要依据
C.用作编制最高投标限价的重要依据 D.用作编制投标报价的重要依据
21.按照工程造价指数的分类，房屋建筑与装饰工程造价指数属于（ ）。
A.人材机市场价格指数 B.单位工程造价指数
C.单项工程造价指数 D.建设工程造价综合指数
22.在进行建设地点选择时费用分析应具有全寿命周期的理念，以下内容中属于项目投产后生产经营费用的是（ ）。
A.拆迁补偿费 B.污水处理费
C.运输设施费 D.动力设施费
23.某地2021年拟建一生产项目，该地区2017年建设完成项目产品的生产项目，已知拟建项目比已完项目生产规模缩小一半。若生产能力指数为0.8，2017年至2021年工程造价年均递增10%，则拟建项目投资额与已完工程项目投资额的比值为（ ）。
A.2.55 B.2.32
C.0.92 D.0.84
24.在指标估算法编制投资估算时，下列实物工程量计算方法选择正确的是（ ）。
A.隧道用“100m2”断面为单位 B.桥梁用“m”为单位
C.坝体堆砌用“m2”为单位 D.涵洞用“延长米”为单位
25.按照形成资产法分类，以下各项中应归入固定资产其他费用的是（ ）。
A.工程费用 B.预备费
C.生产准备费 D.联合试运转费
26.下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（ ）。
A.平面利用系数 B.结构面积系数
C.生产能力系数 D.盈亏平衡系数
27.某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%，安装费率15%。又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10 000元，则该设备的安装工程概算为（ ）万元。
A.15 B.16.5
C.20 D.35
28.下列各项中属于单项工程综合概算编制内容的是（ ）。
A.编制说明 B.工程建设其他费用概算表
C.建筑材料表 D.总概算表
29.当用实物量法编制施工图预算时，当进行完“套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量”步骤后，紧接着的步骤是（ ）。
A.计算主材费并调整直接费 B.计算并汇总直接费
C.计取其他各项费用，汇总造价 D.编制工料分析表
30.下列有关投标准备时间的表述，正确的是（ ）。
A.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天
B.自招标文件发售结束之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天
C.自招标文件发售结束之日次日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天
D.自招标文件开始发出之日起至清标工作结束之日止，最短不得少于20天
31.下列有关招标工程量清单中分部分项工程项目清单编制的表述，正确的是（ ）。
A.同一招标工程项目中不同的单位工程中的分部分项工程项目允许有重码
B.项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定
C.附录中有两个或两个以上计量单位的，应根据规范的要求选择其中一个确定
D.补充项目的工程量计算规则计算结果可以有选择性
32.下列各项中属于采用最高投标限价招标可能出现的问题的是（ ）。
A.易产生泄露从而失去招标的公平公正性
B.容易出现先低价中标，后高额索赔等不良后果
C.不利于引导投标人理性竞争
D.可能导致招标失败或使招标人不得不进行二次招标
33.在最高投标限价的编制过程中，对于暂列金额的估算方法通常是（ ）。
A.以分部分项工程费的5%～10%为参考
B.以分部分项工程费与措施项目费之和的5%～10%为参考
C.以分部分项工程费的10%～15%为参考
D.以分部分项工程费与措施项目费之和的10%～15%为参考
34.下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（ ）。
A.能准确地确定订货及采购物资的数量
B.复核的目的是修改工程量清单
C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求
D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务
35.投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（ ）。
A.每一计量单位的企业定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量
B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量
C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的企业定额工程数量
D.每一计量单位的企业定额项目所分摊的工程内容的企业定额工程数量
36.投标保证金的数额不得超过（ ）。
A.项目估算价的2% B.投标报价的2%
C.项目估算价的10% D.投标报价的10%
37.下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（ ）。
A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制
B.对工程的投标报价产生实质性影响
C.对工程的使用性能产生实质性影响
D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制
38.某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，共有甲、乙、丙三位投标人，招标文件中规定了工期提前效益对报价的修正（工期每提前1个月有10万元评标优惠）。已知三名投标人的投标报价、工期以及基准工期如下表所示，则推荐的中标候选人排序为（ ）。
A.乙、甲、丙 B.甲、乙、丙
C.丙、乙、甲 D.三者并列
39.在工程总承包招标文件内容中，以下各项中属于发包人提供资料和条件的是（ ）。
A.明确规定其功能的具体要求 B.规定偏离的范围和计算方法
C.检验、试验、试运行的具体要求 D.发包人取得的规划许可证
40.承揽国际工程时投标报价，施工机械台班单价计算时不需计算的是（ ）。
A.维护费 B.人工费
C.大修理费用 D.燃料动力费
41.在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）和《标准施工招标文件》（2017年）中都规定属于工程变更范围的是（ ）。
A.改变工程的基线、标高、位置和尺寸 B.取消合同中任何工作
C.增加合同中任何工作 D.改变已批准的施工工艺或顺序
42.某分部分项工程项目招标工程量清单数量为1 200 m3，施工中由于设计变更调整为1 500 m3，已知该工程最高投标限价为5 000万元，其中该分部分项工程项目综合单价为300元；该工程中标人投标报价为4 500万元，其中该分部分项工程项目综合单价为225元。则该分部分项工程项目结算价格为（ ）元。
A.450 000 B.441 000
C.344 250 D.337 500
43.当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（ ）。
A.定值和变值权重，应在签订合同时由发承包双方商定
B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数
C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数
D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整
44.下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（ ）。
A.土木工程 B.公路工程
C.水坝工程 D.装饰工程
45.合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的应在招标文件中明示增加（ ）。
A.赶工补偿 B.赶工费用
C.提前竣工奖励 D.误期赔偿
46.按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是（ ）。
A.汇率变化 B.不可抗力
C.不可预见的不利条件 D.合同终止
47.已知某机械台班单价为350元/台班，具体组成为：台班折旧费100元，台班检修费30元，台班维护费20元，台班安拆及场外运费60元，台班人工费120元，台班燃料动力费15元。若该机械为承包人自有施工机械，则台班停滞费为（ ）元/台班。
A.100 B.220
C.225 D.350
48.下列有关工程计量方法的表述，错误的是（ ）。
A.工程量必须按照相关工程现行国家工程量计算规范规定的工程量计算规则计算
B.采用施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，包括工程变更规定的工程量增减在内，总价合同各项的工程量是承包人用于结算的最终工程量
C.单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的且依据国家工程量计算规范计算得到的工程量确定
D.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量应按照与单价合同相同的方式计算
49.下列有关安全文明施工费预付的表述，正确的是（ ）。
A.除预付部分之外的安全文明施工费按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付
B.安全文明施工费应在开工前预付
C.安全文明施工费的预付额，一般根据施工工期、建设安装工程量、主要材料占比等因素确定
D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付，若发生安全事故，发包人应承担全部责任
50.以下各项中属于进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款的是（ ）。
A.累计已完成的合同价款 B.本周期应扣回的预付款
C.累计已实际支付的合同价款 D.本周期索赔事件应增加的金额
51.下列情形中，当事人确认建设工程施工合同无效，人民法院应予支持的是（ ）。
A.具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同
B.承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同
C.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级
D.发包人能够办理建设工程规划许可证等规划审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的
52.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的实质性内容不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款依据的，人民法院应予支持。下列各项中不属于实质性内容的是（ ）。
A.施工方案 B.工程范围
C.工程质量 D.工程价款
53.对争议标的较大或涉及工程专业较多的鉴定项目，鉴定机构成立的鉴定项目组中鉴定人数量不能少于（ ）名。
A.1 B.2
C.3 D.4
54.在鉴定过程中，对鉴定项目或鉴定项目中部分内容，当事人相互协商一致，达成的书面妥协性意见应纳入（ ）。
A.推断性意见 B.可能性意见
C.选择性意见 D.确定性意见
55.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条件，下列有关暂估价的表述，正确的是（ ）。
A.专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用视为已经包括在承包人的签约合同价中
B.专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用应由发包人和承包人共同承担
C.专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定
D.专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用应由发包人另行支付
56.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，当工程量变化时，下列条件会采用新的费率和价格的是（ ）。
A.该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定的工程量的10%
B.该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的0.1%
C.工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过5%
D.该项工作是工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”
57.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，保留金返还的时间点是（ ）。
A.工程交付使用后的返还和缺陷通知期满后的返还
B.工程交付使用后的返还和缺陷责任期满后的返还
C.工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还
D.工程竣工后的返还和缺陷责任期满后的返还
58.在不同途经下形成的竣工图，应由（ ）负责加盖“竣工图”标志。
A.发包人 B.承包人
C.设计人 D.责任人
59.下列项目中应由主管部门负责竣工决算批复的是（ ）。
A.本级投资额在5 000万元（不含）以下的项目决算
B.本级投资额在5 000万元（含）以下的项目决算
C.本级投资额在3 000万元（不含）以下的项目决算
D.本级投资额在3 000万元（含）以下的项目决算
60.下列各项中可作为无形资产核算的是（ ）。
A.自创的非专利技术
B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权
C.自创的商标权
D.征地补偿费和拆迁补偿费
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61.下列各项费用中，应用到岸价作为计算基数的是（ ）。
C.外贸手续费 D.关税
E.增值税
62.下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（ ）。
A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和
B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目
C.大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以“台次”为单位计算
D.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“m2”为单位计算
E.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“m2”为单位计算
63.下列各项中，属于工程建设其他费用中税金的是（ ）。
A.耕地占用税 B.印花税
C.城镇土地使用税 D.增值税
E.车船使用税
64.有关工程定额的改革和发展，下列表述中正确的是（ ）。
A.取消最高投标限价按定额计价的规定
B.利用大数据、人工智能等信息化技术为概预算编制提供依据
C.优化估算指标、概算定额、预算定额的编制发布和动态管理
D.逐步停止发布劳动定额
E.利用大数据技术可以缩短定额编制周期
65.在编制总价措施项目清单与计价表时，按施工方案计算的措施费，通常需要填列的项目是（ ）。
A.计算基础 B.费率
C.金额 D.调整后金额
E.备注
66.在确定人工定额消耗量时，下列各项中可以用工时规范或经验数据来确定的是（ ）。
A.基本工作时间 B.辅助工作时间
C.准备与结束工作时间 D.不可避免中断时间
E.休息时间
67.当计算施工仪器仪表台班单价时，下列表述中正确的是（ ）。
A.施工仪器仪表台班单价中包括检修费和维护费
B.施工仪器仪表台班单价中的费用组成不包括检测软件的相关费用
C.台班动力费是指施工仪器仪表在运转作业中所耗用的水、电等费用
D.计算台班折旧费时，施工仪器仪表原值不包括购置时产生的增值税
E.计算台班校验费时无需考虑除税系数
68.下列有关投资估算指标内容的表述，正确的是（ ）。
A.建设项目综合指标包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等
B.单项工程指标的内容由设备购置费、建筑工程费和安装工程费组成
C.建设项目综合指标可以采用使用功能的单位投资表示
D.单位工程指标包括按规定列入能独立设计、施工和使用的工程项目的费用
E.以主要生产设施为对象编制的投资估算指标是单位工程指标
69.下列各项中属于BIM技术在设计阶段应用的是（ ）。
A.设计方案优选或限额设计
B.设计模型的多专业一致性检查
C.与财务分析工具集成，实时获取各项目方案的投资收益指标信息
D.设计概算、施工图预算的编制管理和审核
E.随时查看变更前后的模型进行对比分析
70.当设计深度不足、拟建项目与类似建设项目的主体设备购置费比重较大、行业内相关系数等基础资料完备时，比较适合采用的投资估算方法是（ ）。
A.因子估算法 B.生产能力指数法
C.比例估算法 D.混合法
E.指标估算法
71.在采用类似工程预算法编制概算时需要对价差进行调整，在公式D=A·K中，D和A可能是拟建工程和类似工程的（ ）。
A.工料单价 B.不完全综合单价
C.全费用综合单价 D.成本单价
E.综合单价
72.下列各项中属于建设项目总预算内容的是（ ）。
A.单项工程综合预算 B.工程建设其他费
C.预备费 D.建设期利息
E.流动资金
73.下列有关招标工程量清单编制中其他项目清单编制的表述，正确的是（ ）。
A.材料、工程设备暂估价应是综合暂估价
B.招标人应在招标工程量清单中暂估总承包服务费
C.不同专业预留的暂列金额应分别列项
D.计日工表格编制时，若列项不全或估计数量与实际相差较远，容易引起争议
E.专业工程暂估价应是综合暂估价
74.投标有效期的期限可根据项目特点确定，通常需要考虑的因素包括（ ）。
A.组织评标委员会完成评标所需要的时间 B.确定中标人需要的时间
C.组织清标所需要的时间 D.签订合同需要的时间
E.选择评标方法所需要的时间
75.下列各项中属于公示中标候选人时公示内容的是（ ）。
A.投标人各评分因素的得分情况
B.中标候选人排序
C.中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号
D.中标候选人响应招标文件要求的资格条件
E.提出异议的渠道和方式
76.下列关于世界银行贷款项目国际竞争性招标程序的表述，正确的是（ ）。
A.通常进行了资格预审的项目，将不再进行资格定审
B.如果采购合同简单，技术标和商务标可以在一次开标会议上同时开启
C.评标主要有审标、评标、资格定审三个步骤
D.借款人不能仅仅为了希望获得更低的价格而拒绝所有投标，再以同样的技术规格要求重新招标
E.合同谈判不是重新谈判投标价格和合同双方的权利义务
77.下列关于暂估价引起合同价款调整的表述，正确的是（ ）。
A.暂估价的材料不属于依法必须招标的，由承包人按合同约定采购，按承包人确认的价格调整
B.暂估价的材料属于依法必须招标的，由发承包双方以招标方式选择供应商，按中标价格调整
C.暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照工程变更的方法调整合同价款
D.暂估价的专业工程属于依法必须招标的，承包人不参加投标的，应由发包人作为招标人
E.暂估价的专业工程属于依法必须招标的，承包人参加投标的，承包人有优先中标权
78.根据《标准施工招标文件》的规定，下列各项事件中能够获得费用补偿，但不能获得工期和利润补偿的事件是（ ）。
A.因发包人提供的材料和工程设备造成工程不合格
B.提前向承包人提供材料、工程设备
C.承包人提前竣工
D.因发包人的原因导致工程试运行失败
E.基准日后法律变化
79.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25号），下列情况造成建设工程质量缺陷，发包人应承担过错责任的是（ ）。
A.提供的设计有缺陷
B.发包人提前占用工程
C.提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准
D.直接指定分包人分包专业工程
E.发包人要求承包人垫资
80.下列各项中属于竣工决算审核内容的是（ ）。
A.政策性审核 B.工程价款结算审核
C.项目建设资金管理情况审核 D.交付使用资产情况审核
E.技术性审核
答案：
一、单项选择题
1.B 2.D 3.C 4.B 5.A 6.D 7.B 8.A 9.C 10.A
11.B 12.C 13.B 14.D 15.A 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.C 22.B 23.D 24.A 25.D 26.B 27.A 28.C 29.B 30.A
31.B 32.D 33.C 34.A 35.C 36.A 37.C 38.A 39.D 40.C
41.A 42.D 43.B 44.D 45.B 46.A 47.C 48.D 49.A 50.D
51.B 52.A 53.C 54.D 55.C 56.A 57.C 58.B 59.D 60.B
二、多项选择题
61.ACD 62.AC 63.ABCE 64.ABE 65.CE 66.BCDE 67.BDE
68.AC 69.ABD 70.AC 71.AD 72.ABCD 73.CDE 74.ABD
75.BCDE 76.CDE 77.BCE 78.BCE 79.ACD 80.BCD