工期可以顺延的事由

除了 《合同法》规定的工期顺延的法定事由外，发承包人双方还可在合同中约定工期顺延的事由。《建设工程施工合同 （示范文本）》及 《标准施工招标文件》对工期可以顺延的事由作出了更为详细明确的规定。《建设工程施工合同 （示范文本）》（GF-1999-0201）第13.1款规定：“因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。”《标准施工招标文件》（2007版）第11.3款规定：　“在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和 （或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。”第11.4款规定：“由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。”《建设工程施工合同 （示范文本）》（GF-2013-0201）规定的工期顺延的事由有：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）法律变化造成工期延误的；（8）监理人未按照合同约定验收隐蔽工程、参加试车；（9）监理人的检查和检验影响正常施工的；（10）不利物质条件、异常恶劣的气候条件导致工期延误的；（11）不可抗力导致工期延误的；（12）专用合同条款中约定的其他情形。

从 《建设工程施工合同 （示范文本）》（GF-2013-0201）对工期顺延事由的规定可以看出，发包人、监理人、法律变化、不利物质条件、异常恶劣的气候条件、不可抗力等导致的工期延误均是可顺延工期的情形，一言以蔽之，非承包人原因导致的工期延误都是顺延工期的情形。需要指出的是，发生可顺延工期的事由，并不必然导致工期顺延，只有位于关键路线上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期。[12]而且，出现工期顺延事由时，承包人需要按照合同约定及时提出索赔，否则，在诉讼中可能处于不利地位。例如法院一般认为工程量变更并非顺延工期的法定事由，工程量变更后并不必然改变工期。如果影响施工工期的，承包人应当提出相应的工期顺延申请，如果未提出申请的，视为对施工工期没有影响。[13](https://www.daowen.com)