建设工程施工索赔
一、单项选择题
1.工程师对索赔报告审查时，首先应判断承包人的索赔要求是否有理、有据。所谓（ ），是指索赔要求与合同条款或有关法规是否一致，受到的损失应属于非承包人责任原因所造成。
A.有信用 B.有物 C.有理 D.有据
【答案】C
【解析】工程师对索赔报告审查时，首先应判断承包人的索赔要求是否有理、有据。所谓有理，是指索赔要求与合同条款或有关法规是否一致，受到的损失应属于非承包人责任原因所造成。有据，是指提供的证据证明索赔要求成立。
2.下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是（ ）。
A.工期索赔 B.工程变更索赔
C.合同中默示的索赔 D.意外风险索赔
【答案】A
【解析】按索赔目的的分类，分为工期索赔和费用索赔。
3.承包人在索赔意向通知提交后的（ ）天内递交正式的索赔报告。
A.14 B.28 C.7 D.56
【答案】B
【解析】索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
4.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（ ）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人
【答案】A
【解析】本题考核的是工程师有处理索赔问题的权力。
（1）在承包人提出索赔意向通知后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。
（2）对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人做出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。
（3）在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定。
（4）对合理的赔偿要求，工程师有权将其纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。
5.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（ ）。
A.不可原谅的延期
B.可原谅并给予补偿费用的延期
C.承包人应承担的风险责任
D.可原谅但不给予补偿费用的延期
【答案】D
【解析】一般的气候条件属于承包人的风险责任，但异常不利的气候条件属于业主应承担风险的范围，且只能延长工期，不予补偿费用。
二、多项选择题
1.承包人可索赔的费用包括（ ）。
A.人工费 B.保函手续费 C.贷款利息 D.保险费
E.机会损失
【答案】ABCD
【解析】承包人可索赔的费用包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费。
2.下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（ ）。
A.招标文件
B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答
C.技术文件中提供的地质资料
D.工程师发布的书面指令
E.检查和试验记录
【答案】DE
【解析】能够作为承包商索赔有效证据有：
（1）合同文件中的条款约定。
（2）经工程师认可的施工进度计划。
（3）合同履行过程中的来往函件。
（4）施工现场记录。
（5）施工会议记录。
（6）工程照片。
（7）工程师发布的各种书面指令。
（8）中期支付工程进度款的单证。
（9）检查和试验记录。
（10）汇率变化表。
（11）各类财务凭证。
（12）其他有关资料。
3.工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ）。
A.超出合同的规定，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误
B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误
C.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任
D.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
E.因不可抗力或不可预见因素造成的成本增加或额外支出
【答案】BCD
【解析】判定索赔成立的条件包括：事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
4.建设工程施工索赔的特征有（ ）。
A.索赔是双向的
B.索赔是一种未经对方确认的单方行为
C.索赔的行为客体是合同
D.索赔行为的结论由工程师给出
E.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔
【答案】ABE
【解析】建设工程施工索赔的特征有：
（1）索赔是双向的。
（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。
（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为。
5.工程师索赔管理的任务包括（ ）。
A.预测和分析导致索赔的原因和可能性
B.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
C.通过有效的合同管理减少索赔事件发生
D.公平合理地处理和解决索赔
E.受发包人委托进行工程管理
【答案】ACD
【解析】工程师的索赔管理任务包括：预测和分析导致索赔的原因和可能性；通过有效的合同管理减少索赔事件发生；公平合理地处理和解决索赔。
6.当承包人向工程师提出索赔时，承包人可以提供的证据包括（ ）。
A.施工现场记录 B.各类财务凭证
C.合同履行过程中往来信函 D.招标文件
E.汇率变化表
【答案】ABCE
【解析】招标文件是要约邀请。